工程装修合同
现今很多公民的维权意识在不断增强，很多场合都离不了合同，它可以保护民事法律关系。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编为大家整理的工程装修合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程装修合同1甲方：
代表人：
乙方：
代表人：
甲乙双方经过协商，就承建深圳福田保税区深福保大厦附楼六楼实验室室内装修工程达成以下条款：
一、工程名称为深圳福田保税区深福保大厦附楼六楼实验室室内装修工程，工程地点在深圳市福田区绒花路，投资建设单位为利丰采购管理(深圳)有限公司(以下简称业主)，工程规模和内容详见甲方与业主于某年某月某日签定的合同及图纸、技术要求和报价清单。
二、合同金额为人民币万__________元(同甲方与业主签订的合同额)。
三、合同工期为60个日历天。开工日从业主通知之日起计，为_____年____月______日，竣工日以消防及环保等政府规定全部项目验收合格及报审备案，并业主确认为止。
四、合同范围：作为甲方的分包单位，乙方确认承担上述甲方与业主签订的合同的全部责任和义务。
五、付款办法：乙方执行甲方与业主签订的合同付款办法，同步收取工程款。甲方收益按工程款收款进度和比例，从工程总收入中(以结算额为准)收取%(其中：税金%，上级管理费%，项目管理费5%);乙方收益按施工管理和成本降低情况，从工程总收 ……此处隐藏25685个字……中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。
八、纠纷处理方式
双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。
九、合同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。
十、本合同一式____份，甲、乙双方各执____份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章)：______________乙方(签章)：______________
电话：_______________________电话：______________________
________年______月_____日________年______月_____日
